长期农药购销合同
1、品牌**抢占市场
之前的乡镇农资店大多代理一两家品牌农资，或者为县代做零售。他们的作用是显而易见的，但是他们的地位不是太高。因为厂家只对代理商，不是代理商，即使你的农资店再大，都不会受到厂家的特别重视。现在厂家进行渠道扁平化，自然会注意沟通乡镇农资店或者村级农资店了，所以，我们经常会看到厂家农资业务员下乡走访零售店的情况。
2、渠道扁平化使乡镇农资店更受人青睐
即使厂家开始重视农资零售店了，并不代表厂家必须要和这些零售店主合作。更多的意义在于探求一线农资零售商或者二级**商的声音，从他们那里得到第一手资料和信息，以促进厂家营销政策的制定。
现在的农资零售店被厂家看好，大多是没有代理商的县区，从中选择相对比较合适的合作伙伴。但这并不是全部，这时候一些零售店主就认为自己做农资品牌相对方便了，也容易了，就拿起了架子，也许这并不是个好办法。因为厂家可选择的对象实在太多了。
3、农资业务员深入农资店重在寻找合作人
题主还是认为向农资零售店推销农资产品比较难，这是因为它们想的并不是只做零售，而是想做代理。这就是需求，其实与厂家的营销是相贴合的。而怎么去推销自己的品牌以及自己的产品，我认为现在难度在于他们现在就有现成的品牌在做，不管是用哪种方式零售，都是有品牌的，所以零售店主并不着急去选择。而一些小厂品牌则会着急下货，会向零售店主示好，这往往会走入一个心理误区，双方都不会很快达成协议。
从运营及趋势上看，零售店主有得天独厚的优势，但厂家选择的是懂技术、懂管理的零售店主，他们还得转化成**店主，所以，厂家业务在选择的时候，更应该注意好的零售店主要攻，而普通的零售店主则一扫而过，也就是要重点击破。具体的方法这里就不讲了，只要您瞅准了人，拿下的方法有好多种，其中最关键的还在于产品质量和**方法。
4、网络营销使合作伙伴寻找更加精准化
其实不管是厂家业务，还是零售店主都不能太牛，因为网络化的**现在已经扑面而来。厂家想要从零售店里选择些合适的合作伙伴简直太容易了，网络招商速度又快，精准度还高，下货积极，比起传统协商方便了好多。所以，双方都不要太牛，在机会面前稍不留神就错过去了机会，特别是零售商。
农资厂家更应注意，现在并不是传统**那一套了。如果没有利用互联网做**，那么你会特别累，也许效果还不太好。接纳电商新营销，效率会更高。线下线上的结合才是王道，上下结合农资**不会输。
2、房屋出租用作存放农药可以吗？
不可以，因为堆放农药的房间不可以住人。
农药是有毒有害的物品，而且农药具有挥发性，不管是水溶剂农药或者是粉剂农药都会有一定的挥发份，，人如果长期生活在这样的房间内会吸入这些有毒有害的农药挥发份，对人体有很大的伤害，所以堆放农药的房间不能住人。
3、谁有苗木移植的合同范本给发一个急用？苗木移植栽植工程合同
(适用于苗木的采购并移栽的对外承包)
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方采购苗木及其栽培工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程内容：乙方负责约定数量、种类的苗木（详见附件1：苗木移植和种植清单）的供应、栽植、搭支架、栽后养护等，并保证本合同约定的苗木全部成活。
1.3工程地点：
第二条工程质量标准
2.1苗木成活率符合现行《城市绿化工程施工及验收规范》。
2.2乙方保证所提供苗木全部是绿枝接，纯度95%以上，乙方向甲方无偿提供技术，保证品种，保证成活。如果有不长苗或死苗，乙方将无偿为甲方提供相应苗木进行补植。
2.3甲乙双方约定的其他标准和规范：。
第三条工程工期
3.1本移栽工程总工期为个日历日。
3.2开工日期______年___月___日。若甲方根据需要调整供苗日期，开工日期以甲方的通知为准。
3.3竣工日期年月日。乙方将本合同约定的苗木按照甲方约定的位置全部种植、栽培完毕并经甲方验收合格。
第四条工程价款
4.1工程总价款暂定为人民币(大写)：元整。（￥元）。乙方按合同要求完成工作内容后，最终以本合同附件1所约定的单价和最终经甲方确认的乙方实际种植成活的苗木数量或面积按实结算。如有需要，甲方有权对本合同约定栽培的各类苗木的数量进行调整，乙方应当遵照执行。
4.2本合同附件1所约定的产品单价已经包含了树苗、草皮的采购费、起苗费、运输装卸费、栽植费、搭支架费、种植到位及竣工验收之前的苗木养护、培训费、人工费、利润、税金等乙方履行完毕本合同全部义务的所有费用。该单价一次性包干价，固定不变。除本合同另有约定外，乙方不得要求甲方**任何费用。
第五条养护期
5.1苗木的养护期为年（月），自全部苗木种植栽培完毕并经甲方及监理验收合格之日起开始计算。
5.2在养护期内，乙方派遣名工作人员每周次至甲方处对全部苗木进行浇水、剪枝、培土、扶植、杀虫等养护工作，乙方必须保证所栽培的全部苗木的存活率达到95%以上（包含95%）。
5.3养护期满后未达到95%以上存活率的，甲方有权要求乙方在甲方规定的时间内对死亡或濒临死亡的苗木按本合同约定的同类苗木的标准进行补栽。乙方承诺所补栽的苗木在补栽之日起二年内保活，如乙方拒绝补栽的，甲方有权另行委托他人采购并补栽，由此造成的损失甲方有权自应**给乙方的价款中直接扣除，不足部分乙方应当补齐。
第六条甲方权利和义务
6.1甲方向乙方提供种植期及养护期内的水源、电源，所产生的费用由乙方**，甲方有权在应**给乙方的款项中直接扣除。
6.2甲方应对乙方进场施工人员进行安全、规章制度的交底工作。
6.3甲方有权对乙方在供货、种植或养护期内的一切工作进行监督和指导，如有异议的，乙方应当按照甲方的要求进行整改。
6.4甲方应及时审批乙方的施工技术方案，及时签署施工和工程签证，在接到乙方的竣工验收通知后及时组织工程验收。
6.5甲方应按时向乙方**工程款。
第七条乙方权利和义务
7.1乙方应认真考察工程现场并确认该现场已经达到栽培全部苗木的条件，并保证全部苗木能在本合同约定的期限内全部存活。
7.2乙方应当在每次供货的同时，向甲方出具各种苗木的产地证明、详细的苗木栽培及养护说明等一切与苗木有关的资料，否则甲方有权拒绝接货，由此引起的逾期交货责任由乙方自行承担。如甲方同意接货的，也并不免除乙方提交上述文件和资料的义务。
7.3在苗木种植期内，乙方负责苗木的保管，如因保管的原因导致苗木损坏或死亡的，由乙方承担责任。
7.4在本合同养护期届满之前，凡发生苗木毁损、灭失或病虫害，均由乙方承担责任。
7.5乙方负责对其在甲方处工作的相关人员的管理，并保证上述人员的人身和财产安全，如乙方人员自身发生或给甲方或第三人造**身损害或财产损失的，该责任由乙方承担。乙方人员在甲方处的食宿由乙方自行承担并承担费用，与甲方无关。
7.6乙方应在本合同约定的养护期内派人免费给甲方提供各种苗木的栽培、养护、修剪、防虫等技术培训，并免费提供有关育苗护树的指导资料，以保证甲方人员能够独立掌握苗木的养护技能。乙方人员的食宿、培训等一切费用均包括在本合同总价款中，甲方无须另行**。
7.7乙方在苗木的栽培及存活期间，自行承担养护苗木所需要的土壤养护、化肥、农药等费用。
7.8乙方应严格遵守甲方的有关规章制度，配合甲方的文物保护工作。
7.9乙方应严格执行甲方及甲方物业公司的管理规定，保证施工现场的环境整洁，不得打扰生活及污染环境，每次施工完毕要清理现场，做到工完场清。
第八条工程验收
8.1工程验收前，承包人要达到资料清、尾工清、材料清、地场清，做到工程完工场地清洁。
8.2验收标准：达到本合同约定的质量标准和以下标准：
A.乔灌木的成活率应达到95%，珍贵树种、孤植树应保证成活；
B.花卉种植地应无杂草、无枯黄，生长茂盛，种植成活率达到95%；
C.草坪无杂草、无枯黄、无病虫害，覆盖率应达到95%；
D.绿地整洁，表面平整；
E.植物材料的整形修剪应符合设计要求。
F．其他：。
8.3甲方验收代表：。
8.4初验：苗木在运至甲方指定地点后，由甲方及监理按本合同约定的标准对苗木进行初验，初验合格并经甲方代表签字确认后作为付款之依据；如初验不合格，甲方有权拒绝接货并要求乙方更换。
8.5栽植：苗木全部种植栽培完毕后，乙方向甲方提交完整的苗木档案资料，甲方及监理按照本合同约定的工程质量标准组织验收，验收合格并经甲方代表签字确认后作为付款之依据。如验收不合格，甲方有权拒绝验收并要求整改，因此造成逾期竣工的，乙方应当承担逾期竣工的责任。
第九条工程价款的**
9.1**时间及数额
第一次
合同签订之日起个工作日内
第二次
苗木进场后个工作日内
第三次
竣工验收并签署交工验收证书后
个工作日内
第四次
养护期满后个月内
备注：乙方提供正规税务**作为甲方付款的前提条件
9.2**方式：
第十条违约责任
10.1甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方**工程款。甲方逾期付款的，应按照逾期未**款项金额的同期银行**利率向乙方**违约金。
10.2如乙方提供的苗木名称、规格、品种等级或质量等与本合同约定不符的，甲方有权要求乙方在通知后3日内按合同约定的标准重新提供苗木，如乙方逾期提供或拒绝提供达5日或重新提供后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，乙方应按照合同价款的20%向甲方**违约金，并赔偿由此给甲方造成的相关经济损失。
10.3如乙方未能按时完成供货或种植栽培任务的，每逾期一日按合同总价款的5‰向甲方**违约金。逾期达5日，甲方有权解除合同，乙方应按照合同价款的20%向甲方**违约金，并赔偿由此给甲方造成的相关经济损失。
10.4如乙方不履行合同约定的养护义务或履行该义务不符合约定的，乙方应当按照甲方的要求进行整改并同时向甲方**合同总价款20%的违约金，同时，甲方有权另行聘请他人养护苗木，所产生的费用甲方有权自应**给乙方的费用中双倍扣除。
10.5乙方违反本合同其他义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金。
第十一条不可抗力
由于不可抗力致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同相对方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同相对方提供相关证明文件。由合同各方按照事件对履行合同影响的程度协商决定是否变更或解除合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
第十二条争议解决方式
甲乙双方如因本合同产生**，可由双方协商解决，协商未果，按以下第种方式解决：
A．提交甲方住所地人民**管辖；
B．提交西安仲裁委员会仲裁。
第十三条合同效力及其它
13.1在签订合同之前，甲方已告知乙方甲方管理相关制度及甲方安全管理制度。（详见附件2：《工程项目施工承诺书》）
13.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
13.3合同附件及补充协议是合同组成部分，具有与本合同同等的法律效力。如附件与本文不一致，以本文为准；如补充协议与本文不一致，以补充协议为准。
13.4本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同一式份，甲、乙方各执份。
甲方（法人公章）
住所地：
法人代表：
日期：年月日
乙方（法人公章）
住所地：
法人代表：
日期：年月日
4、农药代购需要什么手续？代购者需要签署个体工商户开业登记申请书，代购者的身份证复印件，正反面复印件，代购者的经营场所使用说明。
代购者以自有场所作为经营场所的，应当提交自有场所的产权，产权证明复印件，代购者租用他人场所的，应当提交租赁协议和场所的产权证明复印件。
《常用法律合同大全》收录了大量的国家示范文本，涉及到各类合同，主要包括买卖合同，供用电、水、气、热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，保管合同，仓储合同，委托合同，劳动合同，担保合同，行纪合同以及居间合同，确保您在签订合同时更规范。
拓展好文：不当使用农药致黄桃减产 **判赔100余万
错误使用农药，不仅难以保证农作物病虫草鼠害的防治效果，而且可能导致农作物衰弱、减产，甚至绝收。湖南省中方县桐木镇一农户**农药用于黄桃基地施药后，出现果实产生药害斑点、大量落果的现象。农户将广东某生物技术公司等四被告告上法庭，要求其赔偿经济损失。近日，湖南省中方县人民**判决广东某生物技术公司赔偿农户经济损失元。
2026年3月，广东某生物技术公司与怀化某农业有限公司签订《农药产品经销合同》，授权后者在怀化、湘西区域内经销松脂酸铜。2026年4月，因种植需要，江某从湘西、怀化两家经销商处，配置了松脂酸铜等六种农药，用于黄桃基地施药。两次施药后，黄桃产生药害斑点，并伴有大量落果。江某立即向县农业农村局反映情况，并申请技术鉴定。鉴定书载明：“造成黄桃大量落果的主要原因是松脂酸铜使用不当”。2026年黄桃亩产量缩值为339.57公斤，商品果率65.7%。
原告江某和四被告就责任认定和划分产生了不可调和的矛盾。江某将生物技术公司和三家经销商诉至**，要求其承担侵权赔偿责任。中方县**委托市农业农村局、市统计局相关专家对原告黄桃基地2026年黄桃测产：亩产量1569.9公斤，并作为2026年黄桃正常亩产量的参考数据（综合考虑黄桃树龄、周边黄桃基地产量）。
中方县**审理后认为，松脂酸铜主要用于防治黄瓜细菌性角斑病。被告生物技术公司擅自改变产品的使用范围，在经销商向其咨询产品用途时，同意将松脂酸铜与其他农药混合使用，致使黄桃严重减产，应对江某承担产品侵权责任。作为经销商的三被告在**方面没有过错，药害发生后，三被告及时制定解决方案进行挽救，已尽最大努力将减产损失降至最低限度，认定不承担赔偿责任。根据相关计算规程，结合2026年黄桃市场价格，剔除外包装及采摘成本等，判决由被告广东某生物技术公司赔偿原告江某各项损失元。
热门作者: 农业播报侠 种子小百科 农产新干线 农情领航灯 绿色农业防治通 种植乐趣圈